+7(964)644-28-36
+7(968)358-27-53
zakaz@mplt.ru
Оборудование,
материалы и продукция,
изготовленная совершенными технологиями.
Наш адрес: 107589, г. Москва, ул. Хабаровская, д.4, к.1, оф. 207
Корзина пуста

Рамочный договор, упаковка.

ДОГОВОР s___

 

 

 

г. Москва

 

«__» s____________ 2016 г.


 

Общество с ограниченной ответственностью «s_______________», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице Генерального директора s___________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

 

 Общество с ограниченной ответственностью «МПЛТ», именуемое в дальнейшем "Подрядчик", в лице Генерального директора Матасова Павла Анатольевича, действующего на основании Устава, с другой стороны,

вместе именуемые "Стороны", а индивидуально – "Сторона",

заключили настоящий Договор подряда (далее по тексту – "Договор") о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Согласно настоящему "Договору" "Подрядчик" обязуется по заданию "Заказчика" в установленный "Договором" срок выполнить работы по переупаковке s___________________ указанные в п. 1.2 "Договора" (далее по тексту - "Работы"), а "Заказчик" обязуется принять результат "Работ" и уплатить обусловленную "Договором" стоимость.

1.2. Содержание, объем, сроки выполнения "Работ" указаны в "Технических условиях" (Приложение № 1 к "Договору"), являющемся неотъемлемой частью "Договора". 

1.3. "Подрядчик" самостоятельно определяет способы выполнения "Работ", в соответствии с  образцами продукции представленных "Заказчиком".

1.4. Материалы, необходимые для выполнения "Работ", предоставляются "Заказчиком". Полностью \ частично "Заказчик"  несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов, сроки их предоставления, а также за предоставление материалов, обремененных правами третьих лиц.

1.5. Оборудование, необходимое для выполнения "Работ", предоставляется "Подрядчиком".

2. Срок действия договора

2.1. "Договор" вступает в силу с момента подписания и действует до выполнения "Сторонами" своих обязательств по настоящему "Договору".

3. Права и обязанности сторон

3.1. "Заказчик" обязуется:

3.1.1. Осмотреть и принять с участием "Подрядчика" выполненные "Работы" (результат "Работ") в сроки и в порядке, которые предусмотрены "Договором".

3.1.2. При обнаружении отступлений от "Договора", ухудшающих результат "Работ", или иных недостатков в "Работах" незамедлительно, но не позднее двух календарных дней, заявить об этом "Подрядчику" по средствам электронной почты, либо телефонной связи.  

3.1.3. Оплатить выполненные "Работы" на условиях и в порядке, установленных "Договором".

3.1.4. Предоставить "Подрядчику" в соответствии с условиями "Договора" необходимые материалы, утвердить макеты в течение 2-х (двух) дней с момента подписания договора.

3.1.5. Доставлять все необходимые для выполнения работ материалы на производственную площадку «Подрядчика» по адресу: s__________________________________________________ и забрать отбракованный материал в случае обнаружения такового, собственными силами, а также предоставить список сотрудников уполномоченных забирать отбракованный материал.

3.2. "Подрядчик" обязуется:

3.2.1. Осуществлять "Работы" в соответствии с условиями "Договора".

3.2.2. Давать устные объяснения "Заказчику" о выполнении "Работ".

3.2.3. Незамедлительно, но не позднее двух рабочих дней предупредить "Заказчика" и до получения его указаний приостановить "Работы" при обнаружении:

  • ·  непригодности или недоброкачественности предоставленного "Заказчиком" материала
  • ·  возможных неблагоприятных для "Заказчика" последствий выполнения его указаний о способе выполнения "Работ"
  • ·  отрицательного результата или нецелесообразности дальнейшего проведения "Работ"
  • ·  иных, не зависящих от "Подрядчика" обстоятельств, которые грозят ухудшением качества продукции, либо несоблюдением сроков выполняемых "Работ" , а равно  создают невозможность их завершения в срок. Вопрос о целесообразности продолжения "Работ" решается "Сторонами" в течение пяти рабочих дней со дня получения "Заказчиком" уведомления о приостановлении "Работ"

3.2.4. В течение трех рабочих дней до указанного в "Договоре" срока выполнения "Работ" проинформировать "Заказчика" о готовности результата "Работ".

3.2.5. Выполнить все "Работы" в объеме и в сроки, предусмотренные "Договором", и сдать "Работы" "Заказчику" в состоянии, соответствующему Договору и приложениям.

3.2.6. Своевременно устранять недостатки и дефекты, выявленные при приемке "Работ", а также компенсировать испорченный материал по вине "Подрядчика" на условиях п. 8.7 настоящего "Договора".

3.2.7. Использовать в соответствии с условиями "Договора" необходимые материалы, оборудование (технику). В течении двух недель с момента предоставления "Заказчиком" образца продукции, разработать оборудование для каширования наклеек на журналы.

3.2.8. Доставлять за дополнительное вознаграждение результаты "Работ" на склад "Заказчику" по адресу: s__________________________ .

3.3. "Заказчик" вправе:

3.3.1. В любое время проверять ход и качество "Работ", не вмешиваясь в деятельность "Подрядчика".

3.3.2. Отказаться от исполнения "Договора" и потребовать возмещения убытков, если "Подрядчик" по собственной вине не приступает своевременно к исполнению "Договора" и если это прямо может сделать невозможным выполнение "Работ" к сроку, установленному в "Договоре".

3.3.3. Назначить "Подрядчику" разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении "Подрядчиком" в назначенный срок этого требования отказаться от "Договора" либо устранить недостатки своими силами или поручить устранение недостатков третьему лицу с отнесением расходов на "Подрядчика", а также потребовать возмещения убытков, если во время выполнения "Работ" станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом.

3.3.4. В случаях, когда "Работы" выполнены "Подрядчиком" с грубыми отступлениями от "Договора", ухудшившими результат "Работ", или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для предусмотренного в "Договоре" использования потребовать от "Подрядчика" безвозмездного устранения недостатков в разумный срок либо потребовать от "Подрядчика" соразмерного уменьшения установленной за "Работы" цены.

3.3.5. Если отступления в "Работах" от условий "Договора" или иные недостатки результата "Работ" в установленный "Заказчиком" разумный срок не были устранены и являются существенными и неустранимыми, отказаться от исполнения "Договора" и потребовать возмещения причиненных убытков.

3.4. "Подрядчик" вправе:

3.4.1. Привлекать к исполнению своих обязательств по "Договору" субподрядчиков без предварительного письменного согласования с "Заказчиком". При этом «Подрядчик» полностью несет ответственность за сроки и качество выполнения работ субподрядчиками.

3.4.2. Не приступать к "Работам", а начатые "Работы" приостановить или отказаться от исполнения "Договора" и потребовать возмещения убытков в случаях, когда нарушение "Заказчиком" своих обязанностей по "Договору" (отсутствие утвержденного "Заказчиком" макета, задержка оплаты более чем на три рабочих дня, одностороннего уменьшения "Заказчиком" объема работ и др.)  препятствует исполнению "Договора" "Подрядчиком", а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение "Заказчиком" указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок.

3.4.3. При неисполнении "Заказчиком" обязанности оплатить установленную "Договором" цену либо иную сумму, причитающуюся "Подрядчику" в связи с выполнением "Договора", в порядке, предусмотренном ст. 712 ГК РФ, удерживать в соответствии со ст.ст. 359, 360 ГК РФ до оплаты "Заказчиком" соответствующих сумм:  

- результат "Работ"

- остаток неиспользованного материала

- оказавшееся у "Подрядчика" в связи с исполнением "Договора" имущество "Заказчика"

3.4.4. При уклонении "Заказчика" от принятия выполненных "Работ" по истечении месяца со дня, когда согласно "Договору" результат "Работ" должен был быть передан "Заказчику", и при условии последующего двукратного предупреждения "Заказчика" продать результат "Работ" третьему лицу.

4. Сроки выполнения работ

4.1. Дата начала и окончания  "Работ" определяется в "Технические условия" Приложение № 1 к настоящему "Договору".

4.2. Сроки начала и окончания "Работ" по "Договору" переносятся "Подрядчиком" в одностороннем порядке на период просрочки исполнения "Заказчиком" встречных обязательств, предусмотренных п. 3.1. "Договора".

5. Стоимость работ и порядок расчетов

5.1. Стоимость "Работ" по "Договору" определяется «Графиком платежей» Приложение № 2 к настоящему "Договору", являющегося неотъемлемой его частью. Минимальная общая стоимость работ не может быть меньше 450 000 (четыреста пятьдесят тысяч) рублей из расчета 10 (десять) рублей за одно изделие. В случае уменьшения количества поставляемой продукции цена корректируется по согласованию "Сторон" 

5.2. Оплата по "Договору" производится по частям в соответствии с п. 5.1 настоящего "Договора" на основании выставленного "Подрядчиком" счета в течении 3-х банковских дней с момента выставления такого счета. Оплата доставки результата "Работ" на склад "Заказчику" производится из расчета 1500 (одна тысяча) рублей за одну доставку в объеме не более двух европалет.

5.3. Оплата работ, не предусмотренных "Договором", производится сверх установленной в п. 5.1 "Договора" договорной цены из расчета 10 (десять) рублей за одно изделие. Все дополнительные работы, не оговоренные данным договором, которые стали необходимыми при производстве готовой продукции из-за невозможности выполнения «Работ» по договору по вине «Подрядчика» увеличивающие стоимость «Работ» за единицу изделия, «Подрядчик» оплачивает самостоятельно.

5.4. Способ оплаты по "Договору": перечисление "Заказчиком" денежных средств в валюте Российской Федерации (рубль) на расчетный счет "Подрядчика". При этом обязанности "Заказчика" в части оплаты по "Договору" считаются исполненными с момента зачисления денежных средств на расчетный счет "Подрядчика".

6. Порядок сдачи и приемки работ

6.1. Приемка каждого этапа "Работ" или конечного результата "Работ" подтверждается подписанием "Сторонами" акта сдачи - приемки выполненных работ, который оформляется в следующем порядке:

6.1.1. "Подрядчик" по завершении выполнения "Работ" (этапа "Работ") в сроки, установленные п. 4.1 "Договора" представляет "Заказчику" по электронной почте либо нарочно: Акт сдачи - приемки выполненных работ (2 (два) экземпляра), накладную и счет-фактуру по выполненным работам (1 (один) экземпляр), оформленные в соответствии с требованиями законодательства.

6.1.2. "Заказчик" обязан в течение 3 (три) рабочих дней со дня получения документов, указанных в п. 6.1.1 "Договора", на территории "Заказчика" осмотреть и принять выполненные "Работы" (результат "Работ"), подписать и вернуть "Подрядчику" 1 (один) экземпляр акта сдачи-приемки работ или направить "Подрядчику" мотивированный отказ от приема "Работ" путем направления его по электронной почте либо нарочно. По истечении указанного срока, при отсутствии мотивированного отказа "Заказчика", "Работы" считаются принятыми "Заказчиком" и подлежащими оплате на основании одностороннего акта, составленного "Подрядчиком".

6.1.3. В случае отказа "Заказчика" от приемки "Работ" "Сторонами" в течение 3 (три) рабочих дней со дня получения "Подрядчиком" мотивированного отказа составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

6.2. "Заказчик", обнаруживший недостатки в "Работах" при их приемке, вправе ссылаться на них в случаях, если в акте сдачи-приемки выполненных работ либо в ином документе, удостоверяющем приемку, были оговорены эти недостатки, либо возможность последующего предъявления требования об их устранении.

6.3. При досрочном выполнении "Подрядчиком" "Работ" "Заказчик" обязан принять и оплатить эти "Работы" на условиях "Договора".

7. Гарантия качества работ

7.1. Гарантия качества распространяется на все "Работы", выполненные "Подрядчиком" по "Договору".

7.2. Гарантийный срок "Работ" устанавливается на один год с даты подписания "Сторонами" конечного акта сдачи-приемки выполненных "Работ".

7.3. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого объект "Работ" не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает "Подрядчик".

7.4. Если в период гарантийной эксплуатации объекта "Работ" обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной его эксплуатации, то "Подрядчик" обязан их устранить за свой счет и в согласованные с "Заказчиком" сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения "Подрядчик" обязан направить своего представителя не позднее 10 (десять) рабочих дней со дня получения письменного извещения "Заказчика". Гарантийный срок в этом случае продлевается, соответственно, на период устранения дефектов.

7.5. При отказе "Подрядчика" от составления или подписания акта обнаруженных дефектов "Заказчик" составляет односторонний акт на основе квалифицированной экспертизы, привлекаемой им за свой счет. При этом расходы "Заказчика" по проведению экспертизы возмещаются "Подрядчиком".

7.6. "Подрядчик" несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта "Работ" или его частей, неправильной его эксплуатации или неправильности инструкций по его эксплуатации, разработанных самим "Заказчиком" или привлеченными им третьими лицами, ненадлежащего ремонта объекта "Работ", произведенного самим "Заказчиком" или привлеченными им третьими лицами.

7.7. Срок обнаружения ненадлежащего качества результата "Работ" "Заказчиком" равен гарантийному сроку «Работ». 

8. Ответственность сторон

8.1. "Стороны" несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по "Договору" в соответствии с "Договором" и законодательством России.

8.2. Неустойка по "Договору" выплачивается только на основании обоснованного письменного требования "Сторон".

8.3. Ответственность "Заказчика":

8.3.1. В случае несвоевременной оплаты "Работ" "Подрядчику" в соответствии с условиями "Договора" "Заказчик" обязуется выплатить "Подрядчику" пени за каждый день просрочки в размере 0,1 (одна десятая) процента. "Заказчик" освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине "Подрядчика".

8.3.2. В случае несвоевременного исполнения (ненадлежащего исполнения) "Заказчиком" условий, предусмотренных п. 3.1.4 "Договора", "Заказчик" обязуется выплатить "Подрядчику" пени в размере  0,1% (Одна десятая) процента в день от стоимости "Работ" по "Договору" за каждый день просрочки, но не более 15 (пятнадцать) процентов. При этом "Подрядчик" вправе приостановить выполнение "Работ" вплоть до исполнения "Заказчиком" указанных обязанностей по "Договору".

8.4. Ответственность "Подрядчика":

8.4.1. В случае несвоевременного выполнения "Работ" "Подрядчик" обязуется выплатить "Заказчику" пени за каждый день просрочки в размере 0,1 (одна десятая) процента в день от стоимости "Работ" по "Договору" за каждый день просрочки. При этом "Подрядчик" освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине "Заказчика".

8.4.2. "Подрядчик", предоставивший материал для выполнения "Работ", отвечает за его качество по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества.

8.4.3. "Подрядчик" несет ответственность за сохранность предоставленных "Заказчиком" материала, оборудования, переданной для переработки (обработки) вещи или иного имущества "Заказчика", оказавшегося во владении "Подрядчика" в связи с исполнением "Договора", в размере стоимости указанных материалов, оборудования, переданной для переработки (обработки) вещи или иного имущества "Заказчика".

8.5. "Подрядчик" не несет ответственности за невыполнение обязательств по "Договору", если оно вызвано действием или бездействием "Заказчика", повлекшим невыполнение им собственных обязательств по "Договору" перед "Подрядчиком".

8.6. За ущерб, причиненный третьему лицу в процессе выполнения "Работ" по "Договору", отвечает "Подрядчик", если не докажет, что ущерб был причинен вследствие обстоятельств, за которые отвечает "Заказчик".

8.7. «Подрядчик» несет полную материальную ответственность за порчу предоставленных материалов «Заказчиком» из расчета стоимости единицы каталога s__ (s_______) рублей __ копеек и стоимости единицы самоклеющегося материала s__ (s_______) рублей __ копеек, за исключением приладочных материалов, но не более 2% от всего объема тиража.

 

9. Основания и порядок расторжения договора

 

9.1. "Договор" может быть расторгнут по соглашению "Сторон", а также в одностороннем порядке по письменному требованию одной из "Сторон" по основаниям, предусмотренным "Договором" и законодательством.

9.2. Расторжение "Договора" в одностороннем порядке производится только по письменному требованию "Сторон" в течение 10 (десять) календарных дней со дня получения "Стороной" такого требования.

9.3. "Заказчик" вправе расторгнуть "Договор" в одностороннем порядке в случаях предусмотренных п.п. 3.3.2, 3.3.3, 3.3.5 "Договора".

9.4. "Подрядчик" вправе расторгнуть "Договор" в одностороннем порядке в случаях:

9.4.1. Предусмотренными п. 3.4.2 "Договора".

9.4.2. Задержки "Заказчиком" оплаты выполненных "Работ" более чем на 5 (пять) банковских дней.

10. Разрешение споров из договора

10.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров из "Договора" является для "Сторон" обязательным.

10.2. Претензионные письма направляются "Сторонами" нарочным либо заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении последнего адресату по местонахождению "Сторон", указанным в п. 12 "Договора".

10.3. Допускается направление "Сторонами" претензионных писем иными способами: по электронной почте с уведомлением о получении.  Такие претензионные письма имеют юридическую силу, в случае получения "Сторонами" их оригиналов способом, указанным в п. 9.2 "Договора".

10.4. Срок рассмотрения претензионного письма составляет 10 (десять) рабочих дней со дня получения последнего адресатом.

10.5. Споры из "Договора" разрешаются в судебном порядке в Арбитражном суде по месту нахождения истца, в соответствии с действующим Законодательством. 

11. Форс-мажор

11.1. "Стороны" освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по "Договору" в случае, если неисполнение обязательств явилось следствием действий непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, забастовки, войны, действий органов государственной власти или других независящих от "Сторон" обстоятельств.

11.2. "Сторона", которая не может выполнить обязательства по "Договору", должна своевременно, но не позднее 3 (три) календарных дней после наступления обстоятельств непреодолимой силы, письменно известить другую "Сторону", с предоставлением обосновывающих документов, выданных компетентными органами.

11.3. "Стороны" признают, что неплатежеспособность "Сторон" не является форс-мажорным обстоятельством.

12. Прочие условия

12.1. "Стороны" не имеют никаких сопутствующих устных договоренностей. Содержание текста "Договора" полностью соответствует действительному волеизъявлению "Сторон".

12.2. Вся переписка по предмету "Договора", предшествующая его заключению, теряет юридическую силу со дня заключения "Договора".

12.3. "Стороны" признают, что если какое-либо из положений "Договора" становится недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные положения "Договора" обязательны для "Сторон" в течение срока действия "Договора".

12.4. "Договор" составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах на русском языке по одному для каждой из "Сторон".

 


14. Реквизиты и подписи сторон

"Заказчик" ООО «s___________________»:

 Адрес место нахождения: - s_____________________________________________________________; тел. - +7(495) s_______________; e-mail – s__________________________; График работы:

ИНН - s_______________; КПП - s_________________; ОГРН - s_______________________________; р/с - s_________________________________ в s_____________________________________________ г. Москва, к/с s___________________; БИК s_______________

.

От имени "Заказчика"

Генеральный директор

ООО «s______________»                                   s_________________ s____________.

 

м.п.

 

 

 

"Подрядчик" ООО «МПЛТ»:

Адрес место нахождения: - 107589, г. Москва, ул. Хабаровская, д. 4; тел. – (499) 409 28 36; e-mail - 6612834@mail.ru; График работы: Пн-Пт с 9.00 до 18.00 выходные дни Сб и Вс

ИНН - 7718904855; КПП - 771801001; ОГРН - 1127747027220; р/с - 40702810707600008349 в "БАНК24.РУ"(ОАО) г. Екатеринбург к/с 30101810600000000859; БИК 046577859.

 

 

 

От имени "Подрядчика"

Генеральный директор

ООО «МПЛТ»                                              s_________________ Матасов П. А.

 

м.п.

ДОГОВОР s___

 

 

 

г. Москва

 

«__» s____________ 2016 г.


 

Общество с ограниченной ответственностью «s_______________», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице Генерального директора s___________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

 

 Общество с ограниченной ответственностью «МПЛТ», именуемое в дальнейшем "Подрядчик", в лице Генерального директора Матасова Павла Анатольевича, действующего на основании Устава, с другой стороны,

вместе именуемые "Стороны", а индивидуально – "Сторона",

заключили настоящий Договор подряда (далее по тексту – "Договор") о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Согласно настоящему "Договору" "Подрядчик" обязуется по заданию "Заказчика" в установленный "Договором" срок выполнить работы по переупаковке s___________________ указанные в п. 1.2 "Договора" (далее по тексту - "Работы"), а "Заказчик" обязуется принять результат "Работ" и уплатить обусловленную "Договором" стоимость.

1.2. Содержание, объем, сроки выполнения "Работ" указаны в "Технических условиях" (Приложение № 1 к "Договору"), являющемся неотъемлемой частью "Договора". 

1.3. "Подрядчик" самостоятельно определяет способы выполнения "Работ", в соответствии с  образцами продукции представленных "Заказчиком".

1.4. Материалы, необходимые для выполнения "Работ", предоставляются "Заказчиком". Полностью \ частично "Заказчик"  несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов, сроки их предоставления, а также за предоставление материалов, обремененных правами третьих лиц.

1.5. Оборудование, необходимое для выполнения "Работ", предоставляется "Подрядчиком".

2. Срок действия договора

2.1. "Договор" вступает в силу с момента подписания и действует до выполнения "Сторонами" своих обязательств по настоящему "Договору".

3. Права и обязанности сторон

3.1. "Заказчик" обязуется:

3.1.1. Осмотреть и принять с участием "Подрядчика" выполненные "Работы" (результат "Работ") в сроки и в порядке, которые предусмотрены "Договором".

3.1.2. При обнаружении отступлений от "Договора", ухудшающих результат "Работ", или иных недостатков в "Работах" незамедлительно, но не позднее двух календарных дней, заявить об этом "Подрядчику" по средствам электронной почты, либо телефонной связи.  

3.1.3. Оплатить выполненные "Работы" на условиях и в порядке, установленных "Договором".

3.1.4. Предоставить "Подрядчику" в соответствии с условиями "Договора" необходимые материалы, утвердить макеты в течение 2-х (двух) дней с момента подписания договора.

3.1.5. Доставлять все необходимые для выполнения работ материалы на производственную площадку «Подрядчика» по адресу: s__________________________________________________ и забрать отбракованный материал в случае обнаружения такового, собственными силами, а также предоставить список сотрудников уполномоченных забирать отбракованный материал.

3.2. "Подрядчик" обязуется:

3.2.1. Осуществлять "Работы" в соответствии с условиями "Договора".

3.2.2. Давать устные объяснения "Заказчику" о выполнении "Работ".

3.2.3. Незамедлительно, но не позднее двух рабочих дней предупредить "Заказчика" и до получения его указаний приостановить "Работы" при обнаружении:

·  непригодности или недоброкачественности предоставленного "Заказчиком" материала

·  возможных неблагоприятных для "Заказчика" последствий выполнения его указаний о способе выполнения "Работ"

·  отрицательного результата или нецелесообразности дальнейшего проведения "Работ"

·  иных, не зависящих от "Подрядчика" обстоятельств, которые грозят ухудшением качества продукции, либо несоблюдением сроков выполняемых "Работ" , а равно  создают невозможность их завершения в срок. Вопрос о целесообразности продолжения "Работ" решается "Сторонами" в течение пяти рабочих дней со дня получения "Заказчиком" уведомления о приостановлении "Работ"

3.2.4. В течение трех рабочих дней до указанного в "Договоре" срока выполнения "Работ" проинформировать "Заказчика" о готовности результата "Работ".

3.2.5. Выполнить все "Работы" в объеме и в сроки, предусмотренные "Договором", и сдать "Работы" "Заказчику" в состоянии, соответствующему Договору и приложениям.

3.2.6. Своевременно устранять недостатки и дефекты, выявленные при приемке "Работ", а также компенсировать испорченный материал по вине "Подрядчика" на условиях п. 8.7 настоящего "Договора".

3.2.7. Использовать в соответствии с условиями "Договора" необходимые материалы, оборудование (технику). В течении двух недель с момента предоставления "Заказчиком" образца продукции, разработать оборудование для каширования наклеек на журналы.

3.2.8. Доставлять за дополнительное вознаграждение результаты "Работ" на склад "Заказчику" по адресу: s__________________________ .

3.3. "Заказчик" вправе:

3.3.1. В любое время проверять ход и качество "Работ", не вмешиваясь в деятельность "Подрядчика".

3.3.2. Отказаться от исполнения "Договора" и потребовать возмещения убытков, если "Подрядчик" по собственной вине не приступает своевременно к исполнению "Договора" и если это прямо может сделать невозможным выполнение "Работ" к сроку, установленному в "Договоре".

3.3.3. Назначить "Подрядчику" разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении "Подрядчиком" в назначенный срок этого требования отказаться от "Договора" либо устранить недостатки своими силами или поручить устранение недостатков третьему лицу с отнесением расходов на "Подрядчика", а также потребовать возмещения убытков, если во время выполнения "Работ" станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом.

3.3.4. В случаях, когда "Работы" выполнены "Подрядчиком" с грубыми отступлениями от "Договора", ухудшившими результат "Работ", или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для предусмотренного в "Договоре" использования потребовать от "Подрядчика" безвозмездного устранения недостатков в разумный срок либо потребовать от "Подрядчика" соразмерного уменьшения установленной за "Работы" цены.

3.3.5. Если отступления в "Работах" от условий "Договора" или иные недостатки результата "Работ" в установленный "Заказчиком" разумный срок не были устранены и являются существенными и неустранимыми, отказаться от исполнения "Договора" и потребовать возмещения причиненных убытков.

3.4. "Подрядчик" вправе:

3.4.1. Привлекать к исполнению своих обязательств по "Договору" субподрядчиков без предварительного письменного согласования с "Заказчиком". При этом «Подрядчик» полностью несет ответственность за сроки и качество выполнения работ субподрядчиками.

3.4.2. Не приступать к "Работам", а начатые "Работы" приостановить или отказаться от исполнения "Договора" и потребовать возмещения убытков в случаях, когда нарушение "Заказчиком" своих обязанностей по "Договору" (отсутствие утвержденного "Заказчиком" макета, задержка оплаты более чем на три рабочих дня, одностороннего уменьшения "Заказчиком" объема работ и др.)  препятствует исполнению "Договора" "Подрядчиком", а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение "Заказчиком" указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок.

3.4.3. При неисполнении "Заказчиком" обязанности оплатить установленную "Договором" цену либо иную сумму, причитающуюся "Подрядчику" в связи с выполнением "Договора", в порядке, предусмотренном ст. 712 ГК РФ, удерживать в соответствии со ст.ст. 359, 360 ГК РФ до оплаты "Заказчиком" соответствующих сумм:  

- результат "Работ"

- остаток неиспользованного материала

- оказавшееся у "Подрядчика" в связи с исполнением "Договора" имущество "Заказчика"

3.4.4. При уклонении "Заказчика" от принятия выполненных "Работ" по истечении месяца со дня, когда согласно "Договору" результат "Работ" должен был быть передан "Заказчику", и при условии последующего двукратного предупреждения "Заказчика" продать результат "Работ" третьему лицу.

4. Сроки выполнения работ

4.1. Дата начала и окончания  "Работ" определяется в "Технические условия" Приложение № 1 к настоящему "Договору".

4.2. Сроки начала и окончания "Работ" по "Договору" переносятся "Подрядчиком" в одностороннем порядке на период просрочки исполнения "Заказчиком" встречных обязательств, предусмотренных п. 3.1. "Договора".

5. Стоимость работ и порядок расчетов

5.1. Стоимость "Работ" по "Договору" определяется «Графиком платежей» Приложение № 2 к настоящему "Договору", являющегося неотъемлемой его частью. Минимальная общая стоимость работ не может быть меньше 450 000 (четыреста пятьдесят тысяч) рублей из расчета 10 (десять) рублей за одно изделие. В случае уменьшения количества поставляемой продукции цена корректируется по согласованию "Сторон" 

5.2. Оплата по "Договору" производится по частям в соответствии с п. 5.1 настоящего "Договора" на основании выставленного "Подрядчиком" счета в течении 3-х банковских дней с момента выставления такого счета. Оплата доставки результата "Работ" на склад "Заказчику" производится из расчета 1500 (одна тысяча) рублей за одну доставку в объеме не более двух европалет.

5.3. Оплата работ, не предусмотренных "Договором", производится сверх установленной в п. 5.1 "Договора" договорной цены из расчета 10 (десять) рублей за одно изделие. Все дополнительные работы, не оговоренные данным договором, которые стали необходимыми при производстве готовой продукции из-за невозможности выполнения «Работ» по договору по вине «Подрядчика» увеличивающие стоимость «Работ» за единицу изделия, «Подрядчик» оплачивает самостоятельно.

5.4. Способ оплаты по "Договору": перечисление "Заказчиком" денежных средств в валюте Российской Федерации (рубль) на расчетный счет "Подрядчика". При этом обязанности "Заказчика" в части оплаты по "Договору" считаются исполненными с момента зачисления денежных средств на расчетный счет "Подрядчика".

6. Порядок сдачи и приемки работ

6.1. Приемка каждого этапа "Работ" или конечного результата "Работ" подтверждается подписанием "Сторонами" акта сдачи - приемки выполненных работ, который оформляется в следующем порядке:

6.1.1. "Подрядчик" по завершении выполнения "Работ" (этапа "Работ") в сроки, установленные п. 4.1 "Договора" представляет "Заказчику" по электронной почте либо нарочно: Акт сдачи - приемки выполненных работ (2 (два) экземпляра), накладную и счет-фактуру по выполненным работам (1 (один) экземпляр), оформленные в соответствии с требованиями законодательства.

6.1.2. "Заказчик" обязан в течение 3 (три) рабочих дней со дня получения документов, указанных в п. 6.1.1 "Договора", на территории "Заказчика" осмотреть и принять выполненные "Работы" (результат "Работ"), подписать и вернуть "Подрядчику" 1 (один) экземпляр акта сдачи-приемки работ или направить "Подрядчику" мотивированный отказ от приема "Работ" путем направления его по электронной почте либо нарочно. По истечении указанного срока, при отсутствии мотивированного отказа "Заказчика", "Работы" считаются принятыми "Заказчиком" и подлежащими оплате на основании одностороннего акта, составленного "Подрядчиком".

6.1.3. В случае отказа "Заказчика" от приемки "Работ" "Сторонами" в течение 3 (три) рабочих дней со дня получения "Подрядчиком" мотивированного отказа составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

6.2. "Заказчик", обнаруживший недостатки в "Работах" при их приемке, вправе ссылаться на них в случаях, если в акте сдачи-приемки выполненных работ либо в ином документе, удостоверяющем приемку, были оговорены эти недостатки, либо возможность последующего предъявления требования об их устранении.

6.3. При досрочном выполнении "Подрядчиком" "Работ" "Заказчик" обязан принять и оплатить эти "Работы" на условиях "Договора".

7. Гарантия качества работ

7.1. Гарантия качества распространяется на все "Работы", выполненные "Подрядчиком" по "Договору".

7.2. Гарантийный срок "Работ" устанавливается на один год с даты подписания "Сторонами" конечного акта сдачи-приемки выполненных "Работ".

7.3. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого объект "Работ" не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает "Подрядчик".

7.4. Если в период гарантийной эксплуатации объекта "Работ" обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной его эксплуатации, то "Подрядчик" обязан их устранить за свой счет и в согласованные с "Заказчиком" сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения "Подрядчик" обязан направить своего представителя не позднее 10 (десять) рабочих дней со дня получения письменного извещения "Заказчика". Гарантийный срок в этом случае продлевается, соответственно, на период устранения дефектов.

7.5. При отказе "Подрядчика" от составления или подписания акта обнаруженных дефектов "Заказчик" составляет односторонний акт на основе квалифицированной экспертизы, привлекаемой им за свой счет. При этом расходы "Заказчика" по проведению экспертизы возмещаются "Подрядчиком".

7.6. "Подрядчик" несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта "Работ" или его частей, неправильной его эксплуатации или неправильности инструкций по его эксплуатации, разработанных самим "Заказчиком" или привлеченными им третьими лицами, ненадлежащего ремонта объекта "Работ", произведенного самим "Заказчиком" или привлеченными им третьими лицами.

7.7. Срок обнаружения ненадлежащего качества результата "Работ" "Заказчиком" равен гарантийному сроку «Работ». 

8. Ответственность сторон

8.1. "Стороны" несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по "Договору" в соответствии с "Договором" и законодательством России.

8.2. Неустойка по "Договору" выплачивается только на основании обоснованного письменного требования "Сторон".

8.3. Ответственность "Заказчика":

8.3.1. В случае несвоевременной оплаты "Работ" "Подрядчику" в соответствии с условиями "Договора" "Заказчик" обязуется выплатить "Подрядчику" пени за каждый день просрочки в размере 0,1 (одна десятая) процента. "Заказчик" освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине "Подрядчика".

8.3.2. В случае несвоевременного исполнения (ненадлежащего исполнения) "Заказчиком" условий, предусмотренных п. 3.1.4 "Договора", "Заказчик" обязуется выплатить "Подрядчику" пени в размере  0,1% (Одна десятая) процента в день от стоимости "Работ" по "Договору" за каждый день просрочки, но не более 15 (пятнадцать) процентов. При этом "Подрядчик" вправе приостановить выполнение "Работ" вплоть до исполнения "Заказчиком" указанных обязанностей по "Договору".

8.4. Ответственность "Подрядчика":

8.4.1. В случае несвоевременного выполнения "Работ" "Подрядчик" обязуется выплатить "Заказчику" пени за каждый день просрочки в размере 0,1 (одна десятая) процента в день от стоимости "Работ" по "Договору" за каждый день просрочки. При этом "Подрядчик" освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине "Заказчика".

8.4.2. "Подрядчик", предоставивший материал для выполнения "Работ", отвечает за его качество по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества.

8.4.3. "Подрядчик" несет ответственность за сохранность предоставленных "Заказчиком" материала, оборудования, переданной для переработки (обработки) вещи или иного имущества "Заказчика", оказавшегося во владении "Подрядчика" в связи с исполнением "Договора", в размере стоимости указанных материалов, оборудования, переданной для переработки (обработки) вещи или иного имущества "Заказчика".

8.5. "Подрядчик" не несет ответственности за невыполнение обязательств по "Договору", если оно вызвано действием или бездействием "Заказчика", повлекшим невыполнение им собственных обязательств по "Договору" перед "Подрядчиком".

8.6. За ущерб, причиненный третьему лицу в процессе выполнения "Работ" по "Договору", отвечает "Подрядчик", если не докажет, что ущерб был причинен вследствие обстоятельств, за которые отвечает "Заказчик".

8.7. «Подрядчик» несет полную материальную ответственность за порчу предоставленных материалов «Заказчиком» из расчета стоимости единицы каталога s__ (s_______) рублей __ копеек и стоимости единицы самоклеющегося материала s__ (s_______) рублей __ копеек, за исключением приладочных материалов, но не более 2% от всего объема тиража.

 

9. Основания и порядок расторжения договора

 

9.1. "Договор" может быть расторгнут по соглашению "Сторон", а также в одностороннем порядке по письменному требованию одной из "Сторон" по основаниям, предусмотренным "Договором" и законодательством.

9.2. Расторжение "Договора" в одностороннем порядке производится только по письменному требованию "Сторон" в течение 10 (десять) календарных дней со дня получения "Стороной" такого требования.

9.3. "Заказчик" вправе расторгнуть "Договор" в одностороннем порядке в случаях предусмотренных п.п. 3.3.2, 3.3.3, 3.3.5 "Договора".

9.4. "Подрядчик" вправе расторгнуть "Договор" в одностороннем порядке в случаях:

9.4.1. Предусмотренными п. 3.4.2 "Договора".

9.4.2. Задержки "Заказчиком" оплаты выполненных "Работ" более чем на 5 (пять) банковских дней.

10. Разрешение споров из договора

10.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров из "Договора" является для "Сторон" обязательным.

10.2. Претензионные письма направляются "Сторонами" нарочным либо заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении последнего адресату по местонахождению "Сторон", указанным в п. 12 "Договора".

10.3. Допускается направление "Сторонами" претензионных писем иными способами: по электронной почте с уведомлением о получении.  Такие претензионные письма имеют юридическую силу, в случае получения "Сторонами" их оригиналов способом, указанным в п. 9.2 "Договора".

10.4. Срок рассмотрения претензионного письма составляет 10 (десять) рабочих дней со дня получения последнего адресатом.

10.5. Споры из "Договора" разрешаются в судебном порядке в Арбитражном суде по месту нахождения истца, в соответствии с действующим Законодательством. 

11. Форс-мажор

11.1. "Стороны" освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по "Договору" в случае, если неисполнение обязательств явилось следствием действий непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, забастовки, войны, действий органов государственной власти или других независящих от "Сторон" обстоятельств.

11.2. "Сторона", которая не может выполнить обязательства по "Договору", должна своевременно, но не позднее 3 (три) календарных дней после наступления обстоятельств непреодолимой силы, письменно известить другую "Сторону", с предоставлением обосновывающих документов, выданных компетентными органами.

11.3. "Стороны" признают, что неплатежеспособность "Сторон" не является форс-мажорным обстоятельством.

12. Прочие условия

12.1. "Стороны" не имеют никаких сопутствующих устных договоренностей. Содержание текста "Договора" полностью соответствует действительному волеизъявлению "Сторон".

12.2. Вся переписка по предмету "Договора", предшествующая его заключению, теряет юридическую силу со дня заключения "Договора".

12.3. "Стороны" признают, что если какое-либо из положений "Договора" становится недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные положения "Договора" обязательны для "Сторон" в течение срока действия "Договора".

12.4. "Договор" составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах на русском языке по одному для каждой из "Сторон".

 


14. Реквизиты и подписи сторон

"Заказчик" ООО «s___________________»:

 Адрес место нахождения: - s_____________________________________________________________; тел. - +7(495) s_______________; e-mail – s__________________________; График работы:

ИНН - s_______________; КПП - s_________________; ОГРН - s_______________________________; р/с - s_________________________________ в s_____________________________________________ г. Москва, к/с s___________________; БИК s_______________

.

От имени "Заказчика"

Генеральный директор

ООО «s______________»                                   s_________________ s____________.

 

м.п.

 

 

 

"Подрядчик" ООО «МПЛТ»:

Адрес место нахождения: - 107589, г. Москва, ул. Хабаровская, д. 4; тел. – (499) 409 28 36; e-mail - 6612834@mail.ru; График работы: Пн-Пт с 9.00 до 18.00 выходные дни Сб и Вс

ИНН - 7718904855; КПП - 771801001; ОГРН - 1127747027220; р/с - 40702810707600008349 в "БАНК24.РУ"(ОАО) г. Екатеринбург к/с 30101810600000000859; БИК 046577859.

 

 

 

От имени "Подрядчика"

Генеральный директор

ООО «МПЛТ»                                              s_________________ Матасов П. А.

 

м.п.